Поставка офисной мебели для нужд Арбитражного суда Дальневосточного округа

Общая информация

Номер извещения

0122100006615000043

Наименование объекта закупки

Поставка офисной мебели для нужд Арбитражного суда Дальневосточного округа

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ОАО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://roseltorg.ru

Закупку осуществляет

Заказчик

Контактная информация

Организация, осуществляющая закупку

Арбитражный суд Дальневосточного округа

Почтовый адрес

Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Пушкина, 45, -

Место нахождения

Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Пушкина, 45, -

Ответственное должностное лицо

Фирцак Александр Васильевич

Адрес электронной почты

f03.afirtsak@arbitr.ru

Номер контактного телефона

7-4212-306296

Факс

7-4212-313765

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

15.07.2015 17:48

Дата и время окончания подачи заявок

23.07.2015 10:00

Место подачи заявок

Участник размещения заказа подает заявку на сайт электронной площадки www.roseltorg.ru

Порядок подачи заявок

В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников

24.07.2015

Дата проведения аукциона в электронной форме

27.07.2015

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта

499255.33 Российский рубль

Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская федерация, Хабаровский край, Хабаровск г, ул. Пушкина 45

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

в течение 30 рабочих дней со дня подписания контракта

Объект закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Информация отсутствует

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов (в соответствии со Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ) - 5.0%

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 - 15.0%

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам

1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ)

Данный аукцион является закупкой у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок

4992.55

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810600001000001

"Номер лицевого счёта" 05221А90700

"БИК" 040813001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

149776.60

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

Подписанный усиленной электронной подписью документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, размещается в единой информационной системе (на электронной площадке) победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта. Указанное требование должно быть выполнено в срок, установленный для размещения в единой информационной системе (на электронной площадке) проекта контракта, подписанного уполномоченным лицом победителя аукциона или иного участника. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810600001000001

"Номер лицевого счёта" 05221А90700

"БИК" 040813001

Дополнительная информация

Информация отсутствует

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Перечень прикрепленных документов

1 Документация аукциона

Дата и время публикации извещения (по местному времени организации, осуществляющей закупку)

15.07.2015 17:48