Выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации

Общая информация

Номер извещения

0122100006619000025

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://roseltorg.ru

Размещение осуществляет

Заказчик
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Почтовый адрес

Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, УЛ ПУШКИНА, 45

Место нахождения

Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, УЛ ПУШКИНА, 45

Ответственное должностное лицо

Артемьева Елена Михайловна

Адрес электронной почты

f03.eartemeva@arbitr.ru

Номер контактного телефона

7-4212-306296

Факс

7-4212-313765

Дополнительная информация

Контрактный управляющий Заказчика, ответственный за заключение контракта: Фирцак Александр Васильевич, телефон: +7 (4212) 30-62-96, e-mail: f03.afirtsak@arbitr.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение

Дата и время окончания подачи заявок

06.09.2019 09:00

Место подачи заявок

Заявка направляется оператору электронной площадки (адрес сайта: http:// www.roseltorg.ru/)

Порядок подачи заявок

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего электронного аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником электронного аукциона непосредственно во время процедуры электронного аукциона

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников

09.09.2019

Дата проведения аукциона в электронной форме

10.09.2019

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта

504631.00 Российский рубль

Номер принимаемого бюджетного обязательства

001А907019000000054

Дата принимаемого бюджетного обязательства

27.08.2019

План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств

Источник финансирования

Федеральный бюджет Российской Федерации

Идентификационный код закупки

191272104868327210100100290214322244

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 45, Арбитражный суд Дальневосточного округа

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

Сроки выполнения работ: - Начало: с момента заключения Контракта. - Окончание: не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Объект закупки

Российский рубль

Итого: 504631.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям

Требования к участникам

1 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

3 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничения

1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок

5046.31 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. При предоставлении в качестве обеспечения заявки безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, срок ее действия должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Требование об обеспечении заявки не распространяется на государственные, муниципальные учреждения, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810600001000001

"Номер лицевого счёта" 05221А90700

"БИК" 040813001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

151389.30 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту предоставляется до подписания контракта и составляет: 30 % цены заключаемого контракта. В случае если по результатам проведения электронного аукциона цена контракта снижена на 25 % и более начальной (максимальной) цены, контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона обеспечения его исполнения в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения, установленном данным пунктом, или предоставлением совместно с обеспечением исполнения контракта в размере, установленном данным пунктом, информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; - внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При предоставлении в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантии, срок ее срок действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также включена в реестр банковских гарантий, размещённый в Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчик име

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810600001000001

"Номер лицевого счёта" 05221А90700

"БИК" 040813001

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 25 231 (двадцать пять тысяч двести тридцать один) рубль 55 копеек. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Арбитражный суд Дальневосточного округа л/с 05221А90700) ИНН 2721048683,КПП 272101001, р/с 40302810600001000001 в Отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, БИК 040813001, КБК 0, ОКТМО 08701000.В графе «Назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту (указать наименование, дату заключения и номер контракта)».Факт внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.Оформление акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) осуществляется Заказчиком только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N44фз

Перечень прикрепленных документов

1 Документация об электронном аукционе

2 Приложение к Техническому заданию - Локальная смета

Дата и время подписания печатной формы извещения (соответствует дате направления на контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате размещения в ЕИС, в случае отсутствия контроля, по местному времени организации, осуществляющей размещение)

28.08.2019 15:11